建筑工程索赔费用包括哪些方面,需要具备哪些条件?

执业律师

  对于建筑工程这种大项目来说,也会出现纰漏的时候,而拖欠工程款是最常出现的事情。那么下面就让我们跟名律师小编来了解一下建筑工程索赔费用包括哪些方面,需要具备哪些条件?

  建筑工程索赔费用包括以下:

  1、人工费

  指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。

  2、设备费

  可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自由时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

  3、材料费

  材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。承包人应该建立健全物资管理制度,记录建筑材料的进货日期和价格,以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。威力证明材料单价的上涨,承包人应提供可靠的订货单、采购单,或官方公布的材料价格调整指数。

  4、管理费

  此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。

建筑工程索赔费用包括哪些方面,需要具备哪些条件?

建筑工程索赔

  建筑工程索赔要具备的条件:

  1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.

  2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失.

  3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.

  4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.

  5.非承包人的原因导致工程的暂时停工.

  6.物价上涨,法规变化及其他.

建筑工程索赔费用包括哪些方面,需要具备哪些条件?

建筑工程索赔

  以上便是名律师小编为大家分析讲解的关于建筑工程索赔费用包括哪些方面,需要具备哪些条件的相关内容,希望对想要了解这方面信息的人有所帮助。

工程纠纷合同怎么解决,诉讼时效如何确定?

现在企业进行业务交流都会需要签订合同,而工程项目签订合同后也能够保障工程的顺利施工。下面就让我们跟名律师小编来看看工程纠纷合同怎么解决,诉讼时效如何确定?全文

适用于建设工程施工合同纠纷法律法规有哪些?

社会的发展离不开建筑工程的进步,现实生活中建设工程施工合同纠纷还是比较常见的。名律师小编的这篇文章以建设工程施工合同为主题,详细为大家讲讲建设工程施工合同概念,并列举部分适用于建设工程施工合同纠纷法律法规。全文

工程款纠纷没有合同如何追讨?追索工程款的诉讼证据有哪些?

建筑行业拖欠工资已经成为社会话题,那么工程款纠纷没有合同该如何追讨?今天名律师事务所就给大家作出解答,希望大家看完下面的文章后,不在为拖欠工程款而苦恼。全文

建筑工程大律师可以挣多少钱?建筑工程大律师怎么收费?

现在建筑行业越来越火爆,而且各种纠纷也随即出现,为了避免公司权益受损,必要时需要请一名名律师,那么建筑工程大律师可以挣多少钱?建筑工程大律师怎么收费?本文为大家揭晓!全文

建筑工程律师证好考吗?建筑工程劳务分包的方式有哪些?

对于建筑工程律师来说,必须要拿到相关的证件,才能投入到司法工作中,这也可以说明这个证件的含金量高,那么建筑工程律师证好考吗?建筑工程劳务分包的方式有哪些?名律师为大家一一进行介绍。全文

建筑工程律师事务所哪里可以找到?律师收费的依据有哪些?

建筑工程律师事务所哪里可以找到?律师收费的依据有哪些?由于建筑工程涉及的案件比较复杂,处理起来比较棘手,所以一定要找一名名律师,这样才能确保大家的正常利益不受损!全文

为什么要请建筑工程律师?工程建筑律师有什么作用?

在一些工程项目中,往往可以看到一群建筑工程律师,这些人主要为工程计算整体预算,确保工程可以稳赚不赔,那么为什么要请懂建筑工程律师?什么是建筑工程律师?名律师告诉您!全文

为什么需要建筑工程律师,建筑工程的律师上哪找?

由于当前市面上的法律服务平台数不胜数,且又鱼龙混杂,无形中为人们找建筑工程好律师增加了难度。那么为什么需要建筑工程律师以及建筑工程好律师上哪找?这些问题的答案将在下文中揭晓,快去看看吧!全文

如何定义建筑工程纠纷,东莞上哪找靠谱的建筑工程律师?

在进行工程建设的过程中,难免会产生一些纠纷,当无法协商解决时,就要通过建筑工程律师进行诉讼解决了。那么到底如何定义建筑工程以及上哪找靠谱的东莞建筑工程律师呢?全文

建筑工程纠纷怎么选择律师事务所,这些经验你一定要掌握

我国每年都会进行各种基建项目,在施工的过程中难免会发生一些建筑工程纠纷,万一发生纠纷就要及时请建筑工程纠纷律师介入来调解纠纷,让名律师告诉大家怎么选择建筑工程纠纷律师事务所吧。全文

何谓建筑工程以及专业的建筑工程律师哪里有?

在工程建设过程中难免会发生一些纠纷,为了能够妥善处理此类纠纷,需要寻求专业的建筑工程律师的帮助。那么到底何谓建筑工程以及专业的建筑工程律师哪里有呢?阅读下文,大家就能知道这些问题的答案了。全文

上哪个法律服务平台找建筑工程律师比较好呢?

企业在其工程建设过程中常会发生一些纠纷,若无法协商解决,就要找建筑工程律师进行诉讼解决了。这使得一些朋友想要了解上哪个法律服务平台找建筑工程律师比较好?小编在此推荐名律师平台。全文

资深建筑工程律师介绍建筑工程合同纠纷需要哪些证据?

发承包双方签了建筑工程合同后,在施工过程中可能会遇到问题,发生纠纷。当建筑工程合同纠纷发生时,起诉需要提供哪些证据呢?还有,建筑工程合同纠纷怎么处理?一起跟资深建筑工程律师顾问名律师来了解一下吧。全文

好的建筑工程律师具备条件!

每个建筑项目最后的的成功与否和遇到一个好的建筑团队有很大的关系,而带领他们的就是一个好的建筑工程律师,有了他的带领不论是承包方还是被承包方都会轻松和放心很多,那么好的建筑工程律师需要具备的条件大家一起来看看吧!全文

建筑工程合同纠纷律师咨询建筑工程合同纠纷处理的方式

在承包建筑工程前,发承包双方是要先签订工程合同的。当建筑工程合同发生纠纷时,处理方式有哪些呢?还有,怎样确定建设工程合同纠纷的管辖法院?今天就一起跟建筑工程合同纠纷律师咨询顾问名律师来了解一下吧。全文

建设工程索赔程序有哪些?建设工程索赔费用的组成

在工程建设中,由于一方违反了合同的规定内容,另一方是有权要求索赔的,那么建设工程索赔程序有哪些?建设工程索赔费用的组成是怎样的呢?今天就来详细的介绍下。全文

重庆建筑工程律师介绍拖欠工程款的处理方法及诉讼时效

在工程建设中,有很多开发商因为资金不足而拖欠工程款。那对拖欠工程款的处理方法有哪些呢?工程欠款纠纷处理的注意事项有哪些?还有,工程欠款诉讼时效是多长时间?下面就由重庆建筑工程律师顾问名律师给大家详细介绍一下吧。全文

工程款律师职业理念是什么?工程款律师收费标准

大家在有工程款未结清的时候,一般都会请工程款律师来帮忙催款,那么工程款律师收费标准是什么?工程款律师职业理念是什么呢?今天就给朋友们详细的介绍下这些问题。全文

工程款拖欠要如何解决,拖欠工程款又会带来哪些不良后果?

在日常生活中企业拖欠工人工程款的现象十分常见,并且由于工人的文化程度普遍不高,因此常常出现求助无门的情况。那么工程款拖欠要如何解决,拖欠工程款又会带来哪些不良后果呢?下面就让名律师机构小编为大家娓娓道来吧。全文

工程索赔的程序是什么,工程索赔有哪些意义?

说起工程索赔这个词,可能很多人没听说过,那么,工程索赔的程序是什么?工程索赔有哪些意义?这是很多朋友都想知道的问题,接下来就让名律师来告诉大家这个问题吧。全文

回到首页 立即咨询