工程纠纷合同怎么解决,诉讼时效如何确定?

美冠工程律团

  现在企业进行业务交流都会需要签订合同,而工程项目签订合同后也能够保障工程的顺利施工。下面就让我们跟名律师小编来看看工程纠纷合同怎么解决,诉讼时效如何确定?

  工程合同纠纷怎样解决

  发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金,要主张工期违约金就涉及到举证问题,一个是实际开工时间的认定;另一个是竣工时间的认定。

  认定开工日期

  开工日期,是建设工程工期的起算点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言,开工日期的确定方式有以下几种:

  1、合同中约定具体的日期作为开工日期;

  2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;

  3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;

  4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。

  若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证;没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间;若这些均没有,一般可以合同记载时间举证。

  认定竣工时间

  竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,关于竣工时间的认定,司法解释做出了规定:

  1、以双方确认的日期为竣工日期。

  2、经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

  3、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期;

  4、未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移工程占有之日为竣工日期。

  前面说的承包人的原因导致的工期延误,而施工中往往由于发包人原因导致工期延误,由此产生工期顺延及索赔事项。要主张工期顺延及索赔,承包人需举证,即需要在施工过程中留存相应的资料、文件,这对施工管理是否规范、是否有完善的制度是一个考验。

  工期顺延的情形

  工期合法顺延时,是不需承担违约责任的,工期顺延的情形主要有以下:

  1、施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加;

  2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除

  3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。

  4、发包人未按约支付工程款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

  5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误,发包人应当承担相应的工期延误责任。

  产生工期纠纷后,在通过法律处理的过程中,原则上采取谁主张谁取证的原则,所以,在整个施工过程中发包和承包方都要对以上各事项做好记录并保存好相关证明材料。

工程纠纷合同怎么解决,诉讼时效如何确定?

工程纠纷合同

  怎样确定建设工程合同纠纷的管辖法院

  管辖权确定的依据

  依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。

  第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。

  《民法通则》第八十八条其中规定:履行地点不明确,给付货币的,在接受给付一方的所在地履行,其他标的在履行义务一方的所在地履行。

  《合同法》第六十一条的规定:合同生效后,当事人就质量、价款、或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。

  第六十二条规定:当事人就有关合同内容约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,适用下列规定:

  (一)质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  (二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。

  (三)履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。

  (四)履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。

  (五)履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。

  (六)履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担。

  合同履行地的理解

  所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。

  建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。

  根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

  综上我们可以知道,建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

  建设工程合同纠纷诉讼时效如何确定

  《民法通则》第一百三十七条规定“诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算”。《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》(法释〔2008〕11号)第五条规定“当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算”。

  根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:

  (一)建设工程已实际交付的,为交付之日;

  (二)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;

  (三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。”

  《民法通则》第一百三十七条规定:诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。相对人从违约行为发生之日起就可以知道或应当知道权利被侵害,此时起计算时效,方便且符合民法通则的规定。如果同一债务分期履行的,按照《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》(法释〔2008〕11号)规定确定诉讼时效的起算点。第五条规定“当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算”。

  工程合同相关要点资料:

  1.招标文件、合同文本及附件,其他各种签约(备忘录、修正案等),业主认可的工程实施计划,各种工程图纸(包括图纸修改指令),技术规范等;承包商的报价文件,包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料,如环境调查资料、标前会议和澄清会议资料等。

  2.来往信件(书信、电子邮件等)。如业主的变更指令,各种认可信、通知,对承包商问题的答复信等。这里注意,商讨性的和意向性的信件通常不能作为变更指令或合同变更文件。

  在合同实施过程中,承包商对业主和工程师的口头指令、传真件、电子邮件等和对工程问题的处理意见要及时索取书面证据。来信的信封也要封存,信封上的邮戳记载着发信和收信的准确日期,起证明作用。

  3.各种会议纪要。在标前会议和决标前的澄清会议上,业主对承包商问题的书面答复,或双方签署的会谈纪要;在合同实施过程中,业主、工程师和各承包商定期会商,研究实际情况,作出决议或决定。它们可作为合同的补充。但会谈纪要须经各方签署才有法律效力。

  4.施工进度计划和实际施工进度记录。包括总进度计划,开工后业主的工程师批准的详细的进度计划、每月进度修改计划、实际施工进度记录、月进度报表等。这不仅是工程的施工顺序、各工序的持续时间,还包括劳动力、管理人员、施工机械设备、现场设施的安排计划和实际情况,材料的采购订货、运输、使用计划和实际情况等。

  5.施工现场的工程文件,如施工记录、施工备忘录、施工日报、工长和检查员的工作日记、监理工程师填写的施工记录和各种签证等。它们应能全面反映工程施工中的各种情况,如劳动力数量与分布、设备数量与使用情况、进度、质量、特殊情况及处理。各种工程统计资料,如周报、旬报、月报。这些报表通常包括本期中以及至本期末的工程实际和计划进度对比、实际和计划成本对比和质量分析报告、合同履行。情况评价等。

  6.工程照片。如表示工程进度的照片、隐蔽工程覆盖前的照片、业主责任造成返工和工程损坏的照片等。

  7.气象报告。如果遇到恶劣的天气,应做记录,并请工程师签证。

  8.工程中各种检查验收报告和各种技术鉴定报告。工程水文地质勘探报告、土质分析报告、文物和化石的发现记录、地质承载力试验报告、隐蔽工程验收报告、材料试验报告、材料设备开箱验收报告、工程验收报告等,它们能证明工程质量。

  9.工地的交接记录(应注明交接日期,场地平整情况,水、电、路情况等),图纸和各种资料交接记录。工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明,它应有工程师签证。

  合同双方在工程过程中各种文件和资料的交接都应有一定的手续,要有专门的记录,防止在交接中出现漏洞和说不清楚的情况。

  10.建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场,使用方面的记录、凭证和报表等。

  11.市场行。情资料,包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布材料。

  12.各种会计核算资料。包括:工资单、工资报表、工程款账单,各种收付款原始凭证,总分类账、管理费用报表,工程成本报表等。

  13.符合国家法律要求的其它证据材料和规范性政策文件。

工程纠纷合同怎么解决,诉讼时效如何确定?

工程纠纷合同

  文章就是名律师小编为大家分析讲解的关于工程纠纷合同怎么解决,诉讼时效如何确定的相关内容,在签订建设工程合同时,你还需要明确工程合同的相关要点。

工程纠纷合同怎么解决,诉讼时效如何确定?

现在企业进行业务交流都会需要签订合同,而工程项目签订合同后也能够保障工程的顺利施工。下面就让我们跟名律师小编来看看工程纠纷合同怎么解决,诉讼时效如何确定?全文

适用于建设工程施工合同纠纷法律法规有哪些?

社会的发展离不开建筑工程的进步,现实生活中建设工程施工合同纠纷还是比较常见的。名律师小编的这篇文章以建设工程施工合同为主题,详细为大家讲讲建设工程施工合同概念,并列举部分适用于建设工程施工合同纠纷法律法规。全文

工程款纠纷没有合同如何追讨?追索工程款的诉讼证据有哪些?

建筑行业拖欠工资已经成为社会话题,那么工程款纠纷没有合同该如何追讨?今天名律师事务所就给大家作出解答,希望大家看完下面的文章后,不在为拖欠工程款而苦恼。全文

建筑工程大律师可以挣多少钱?建筑工程大律师怎么收费?

现在建筑行业越来越火爆,而且各种纠纷也随即出现,为了避免公司权益受损,必要时需要请一名名律师,那么建筑工程大律师可以挣多少钱?建筑工程大律师怎么收费?本文为大家揭晓!全文

建筑工程律师证好考吗?建筑工程劳务分包的方式有哪些?

对于建筑工程律师来说,必须要拿到相关的证件,才能投入到司法工作中,这也可以说明这个证件的含金量高,那么建筑工程律师证好考吗?建筑工程劳务分包的方式有哪些?名律师为大家一一进行介绍。全文

建筑工程律师事务所哪里可以找到?律师收费的依据有哪些?

建筑工程律师事务所哪里可以找到?律师收费的依据有哪些?由于建筑工程涉及的案件比较复杂,处理起来比较棘手,所以一定要找一名名律师,这样才能确保大家的正常利益不受损!全文

为什么要请建筑工程律师?工程建筑律师有什么作用?

在一些工程项目中,往往可以看到一群建筑工程律师,这些人主要为工程计算整体预算,确保工程可以稳赚不赔,那么为什么要请懂建筑工程律师?什么是建筑工程律师?名律师告诉您!全文

为什么需要建筑工程律师,建筑工程的律师上哪找?

由于当前市面上的法律服务平台数不胜数,且又鱼龙混杂,无形中为人们找建筑工程好律师增加了难度。那么为什么需要建筑工程律师以及建筑工程好律师上哪找?这些问题的答案将在下文中揭晓,快去看看吧!全文

如何定义建筑工程纠纷,东莞上哪找靠谱的建筑工程律师?

在进行工程建设的过程中,难免会产生一些纠纷,当无法协商解决时,就要通过建筑工程律师进行诉讼解决了。那么到底如何定义建筑工程以及上哪找靠谱的东莞建筑工程律师呢?全文

建筑工程纠纷怎么选择律师事务所,这些经验你一定要掌握

我国每年都会进行各种基建项目,在施工的过程中难免会发生一些建筑工程纠纷,万一发生纠纷就要及时请建筑工程纠纷律师介入来调解纠纷,让名律师告诉大家怎么选择建筑工程纠纷律师事务所吧。全文

何谓建筑工程以及专业的建筑工程律师哪里有?

在工程建设过程中难免会发生一些纠纷,为了能够妥善处理此类纠纷,需要寻求专业的建筑工程律师的帮助。那么到底何谓建筑工程以及专业的建筑工程律师哪里有呢?阅读下文,大家就能知道这些问题的答案了。全文

上哪个法律服务平台找建筑工程律师比较好呢?

企业在其工程建设过程中常会发生一些纠纷,若无法协商解决,就要找建筑工程律师进行诉讼解决了。这使得一些朋友想要了解上哪个法律服务平台找建筑工程律师比较好?小编在此推荐名律师平台。全文

资深建筑工程律师介绍建筑工程合同纠纷需要哪些证据?

发承包双方签了建筑工程合同后,在施工过程中可能会遇到问题,发生纠纷。当建筑工程合同纠纷发生时,起诉需要提供哪些证据呢?还有,建筑工程合同纠纷怎么处理?一起跟资深建筑工程律师顾问名律师来了解一下吧。全文

好的建筑工程律师具备条件!

每个建筑项目最后的的成功与否和遇到一个好的建筑团队有很大的关系,而带领他们的就是一个好的建筑工程律师,有了他的带领不论是承包方还是被承包方都会轻松和放心很多,那么好的建筑工程律师需要具备的条件大家一起来看看吧!全文

建筑工程合同纠纷律师咨询建筑工程合同纠纷处理的方式

在承包建筑工程前,发承包双方是要先签订工程合同的。当建筑工程合同发生纠纷时,处理方式有哪些呢?还有,怎样确定建设工程合同纠纷的管辖法院?今天就一起跟建筑工程合同纠纷律师咨询顾问名律师来了解一下吧。全文

建设工程索赔程序有哪些?建设工程索赔费用的组成

在工程建设中,由于一方违反了合同的规定内容,另一方是有权要求索赔的,那么建设工程索赔程序有哪些?建设工程索赔费用的组成是怎样的呢?今天就来详细的介绍下。全文

重庆建筑工程律师介绍拖欠工程款的处理方法及诉讼时效

在工程建设中,有很多开发商因为资金不足而拖欠工程款。那对拖欠工程款的处理方法有哪些呢?工程欠款纠纷处理的注意事项有哪些?还有,工程欠款诉讼时效是多长时间?下面就由重庆建筑工程律师顾问名律师给大家详细介绍一下吧。全文

工程款律师职业理念是什么?工程款律师收费标准

大家在有工程款未结清的时候,一般都会请工程款律师来帮忙催款,那么工程款律师收费标准是什么?工程款律师职业理念是什么呢?今天就给朋友们详细的介绍下这些问题。全文

工程款拖欠要如何解决,拖欠工程款又会带来哪些不良后果?

在日常生活中企业拖欠工人工程款的现象十分常见,并且由于工人的文化程度普遍不高,因此常常出现求助无门的情况。那么工程款拖欠要如何解决,拖欠工程款又会带来哪些不良后果呢?下面就让名律师机构小编为大家娓娓道来吧。全文

工程索赔的程序是什么,工程索赔有哪些意义?

说起工程索赔这个词,可能很多人没听说过,那么,工程索赔的程序是什么?工程索赔有哪些意义?这是很多朋友都想知道的问题,接下来就让名律师来告诉大家这个问题吧。全文

回到首页 立即咨询